水电材料购销合同篇1

供方：_______________

需方：_______________

依照《_民法典》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。

第一条供方向需方提供下列全新电线电缆：

备注：

1、如供货过程中数量发生变更，以需方实际收货的数量为准，货物的单价按此单价执行；

2、尺长度的产品必须是尺，此报价含3%发票税金。

第二条质量标准：供方所供电线电缆必须符合国家标准，线径长度均不得有负公差，需提供产品的出厂合格证，检测报告。

第三条供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后________月。

第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场时完好无损，电缆盘由需方使用完后通知供方及时回收。

第五条随机的`必备品、配件、工具数量及供应方法：无

第六条合理损耗标准及计算方法：无

第七条交（提）货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点，交货时间为合同签订后七天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。

第八条检验标准、验收方法：

1、供方产品进场时必须由需方指定材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。

2、按电线电缆现有的国家标准，行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。

第九条结算方式：

合同签订后七天内，需方以银行转账的方式一次性将货款付清。

第十条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同，并追究供方的违约责任。

第十一条违约责任：

1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方；超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。

第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同号_____式_____份，双方各执_____份，自双方签订之日起生效。

供方（盖章）：_______________

授权代表（签字）：__________

联系电话：_______________

开户行：_______________

地址：____________________

需方（盖章）：_______________

授权代表（签字）：__________

联系电话：_______________

______年______月_____日

水电材料购销合同篇2

采购方：_________________

供应方：_________________

第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：

第二条、质量标准：供应方供应的五金产品质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经________市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。

第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。

第四条、交(提)货方式、地点：

供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

第五条、包装要求：注明生产厂家、生产日期、钢管牌号和规格。如罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径等。

第六条、定尺要求：其中所供螺纹钢筋要9米定尺。

第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。

第八条、验收标准、方法、地点及期限：

数量验收：

可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

第九条、结算方式及期限：

产品验收合格之后三天内采购方应全部付清材料款项。

款项转入如下账户：

开户行：_________________

开户账号：_________________

开户名：_________________

第十条、本合同解除的条件：

1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。

2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。

第十一条、违约责任

1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出，需方无保管义务。

2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。

3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列方式解决：

依法向当地人民法院起诉。

第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。

第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。

第十五条、其他约定事项：_________________。

采购方(章)：_________________供应方(章)：_________________

地址：_________________地址：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

电话：_________________电话：_________________

签订日期：_________________签订日期：_________________

水电材料购销合同篇3

甲方(需方)：________

乙方(供方)：________

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律规定，为明确甲方、乙方的权利和义务，遵循自愿、平等、公平和诚实守信原则，甲乙双方经过友好协商，签订本合同，共同信守并严格履行以下合同条款：

一、合同标的物及价格

本合同数量除特别约定外均为暂定数量，结算时以实际签收的合格数量为准，乙方不得依合同数量与实际签收数量有差距而起诉甲方或向甲方索赔。实际发生金额超过本合同总额时，双方另行签订补充合同。

本合同的价格包含：包装、运输、装卸、包装及运输(含装卸)损耗、组装、验收、供方人员的工资、工资性补贴、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、维修费、维护费、检验试验费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、税金以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。

本合同的价格为固定单价。无论市场价格涨跌，乙方不以任何理由调整。

二、标的物质量要求

质量必须符合电线电缆国家标准：

电线、双绞线、护套线标准：GB/(BV-450/750V)、GB/(BV-450/750V)、JB8734-1998、IEC227

电缆标准：GB/T5013-2008、JB8735-1998()

GB/T12706-2008、IEC502-1994()

GB/T9330-2008、IEC227(KVV450/750V)

阻燃、耐火标准：GB/T12666-2008、GB/T19666-2005、IEC331

低烟无卤电缆标准：GB/T18380-2008、GB/T19216-2008、GB/T17651-98

GB/T17650-98、IEC6052

产品数量标准：国家质量监督检验检疫总局2005年颁布的《定量包装商品计量监督管理办法》和《定量包装商品净含量计量检验规则》。

质量保证期限为：每一工程自该工程竣工验收合格后2年或需方提出的更长的期限，如质量保证期大于2年，具体期限由双方另行约定。

三、交货时间、地点与方式

乙方应当在甲方指定的时间内交付标的物。

甲、乙双方约定以下两种交货方式中第种作为本合同交货方式：

(1)乙方将标的物送至甲方指定地点;

(2)甲方到乙方指定地点提取标的物，乙方负责装车。

乙方应于每次发货时提供该批次货物相应的检测报告、出厂合格证等质量文件随货同行，并保证标的物为本合同中约定品牌及生产厂家生产。

甲、乙双方各自约定如下联系人为本合同相关签证、签认手续的确认人，超出如下约定人的，视为无效：

甲方现场联系人：________电话：________

乙方现场联系人：________电话：________

四、标的物风险转移

不论货物交付地点以及运输责任由谁承担，货物运输至甲方施工现场并卸载至甲方指定地点后，标的物风险责任始转移至甲方。

五、标的物验收

标的物交付时，应当由甲方指定的材料验收人员进行现场验收并签认数量。

按照本合同条款二中规定的合同标的物的质量要求进行验收，对于电线电缆的数量和质量达不到要求的甲方有权拒收。

双方如对电线电缆质量发生异议时，应该由具有检验资格的检验机构检验。如检验质量不合格，由乙方承担检验费用并承担由此给甲方造成的一切损失(含工期损失)，如检验质量合格，由甲方承担检验费用。

若乙方未提供本合同第条中所提到的文件，甲方有权拒收该批货物，由此造成的损失由乙方承担。

六、结算方式及期限

按以下方式结算。

方式一：一次结算

货物合格并交甲方使用后，乙方凭甲乙双方签认的有效单据(含确认的送货清单)、申请结算价款的'全额完税发票向甲方申请结算。

方式二：分批进货，分期结算

按月据实结算，每月_____日为月结日，结算上月_____日至本月_____日接收货物的货款。每月月结日前乙方凭甲乙双方确认的有效单据、约定的结算单价及结算金额、结算时间范围内已交货且未结算货物的全额完税发票向甲方申请结算支付。

支付比例与期限(货款支付进度和比例原则上与总包合同中发包人支付甲方的进度和比例相一致，但发包人与甲方竣工结算前货款支付比例不超过本合同总额的70%;付款形式由银行转账和承兑汇票组成，其中承兑汇票支付比例原则为合同总额的40%-50%)。

七、违约责任

甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，违约方应当赔偿因违约所造成的损失，包括直接损失和间接损失。

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人。如乙方违反本约定，视同乙方违约，乙方承担由此给甲方造成的全部损失，并承担合同总价10%的违约金。

乙方必须提供符合国家标准的合同约定的货物以满足甲方施工要求，若发现乙方在供应过程中以次充好，视同乙方违约，乙方承担由此给甲方造成的全部损失，并承担合同总价5%的违约金。

当乙方与第三方发生纠纷时，使第三方申请法院采取财产保全措施或强制执行，导致法院对甲方账号或其他财产进行查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方必须在法院下达裁定书或协助执行通知书之日向甲方支付与裁定书或协助执行通知书中确定金额20%的违约金并承担甲方的一切损失。同时如发生以上情况甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担。

遇不可抗力，乙方应自不可抗力情况发生之日起3天内书面或传真方式通知甲方，以便甲方调整;若因乙方供货不及时给甲方造成损失时，应赔偿甲方相应的经济损失，且甲方有权解除合同。

当乙方与第三方发生纠纷时，如因乙方使第三方申请法院采取财产保全措施或强制执行，导致法院对甲方账号或其他财产进行查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方必须在法院下达裁定书或协助执行通知书之日向甲方支付与裁定书或协助执行通知书中确定金额20%的违约金并承担甲方的一切损失，同时甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担。

八、免责条款

采取乙方将标的物送至甲方指定地点为交货方式的，在标的物运输、装卸过程及运输车辆在甲方指定地点内发生的任何乙方运输车辆、工作人员、第三方人身财产、安全事故，甲方均不承担任何责任。

采取甲方到乙方指定地点提取标的物的，乙方应保护甲方运输车辆、工作人员安全。

九、合同纠纷解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，若该争议不影响本协议其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。

甲方对乙方的任何宽容、延缓行使本协议项下的权利，均不影响其根据本协议及法律、法规而享有的任何权利，亦不视为其对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免。

十、其他约定

乙方应在合同签订前向甲方提供营业执照副本、税务登记证、机构代码证、一般纳税人证复印件、授权委托书等证明文件，并加盖公章。

乙方应当根据甲方要求出具真实、有效发票，甲方在确认发票无误后付款，甲方有权解除合同，并拒付或延付后续款项。

乙方进入甲方现场人员及车辆必须服从甲方管理人员的指挥和调度，并遵守甲方及合同相关方安全管理规定及相关制度，否则应按照甲方内部管理制度承担违约责任，造成损失的由乙方独立承担，甲方有权从质保金和(或)货款中扣除。

甲乙双方对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

如本合同第条中所涉及的国家标准有更新，则以更新的国家标准为准。

本合同自甲乙双方签字并盖章后生效，至_______年____月____日终止。

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。(甲方所持合同份数应满足法律合规、财务、设备物资等部门备案管理之需要)

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电材料购销合同篇4

甲方：发包方

乙方：承包方

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：

一、工程概况

工程地点：黄山路与科学大道交口

工程名称：蓝鼎海棠湾1#住宅楼

本工程概况：地下一层，地上31层，框架剪力墙结构，图纸面积为22083m2

二、承包方式

包工不包料（清包）方式

三、工程包干承包范围及内容

1、承包范围：

a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；

b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工；

c、按合同工期要求与土建同步完成本工程进度。

2、承包内容：

a、从管线、洞孔预埋预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容；

b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材住房一间，其余日常生活用品自理）；甲方仅提供焊机一台，电源线、龙头线各一根，砂轮切割机一台，遗失需赔偿。

c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；

d、工具及所有电动工具、切割片、钻头由乙方自购，费用自理；

e、配合各专业分包安装施工队伍施工；

f、工程完工后按甲方要求将所有提供剩余、节余材料清点办理交接手续。

四、施工范围界限

1、正压送风、排烟、消防、喷淋、燃气乙方负责预留预埋及洞口的预留，乙方须保证洞口位置的正确性，如因乙方责任没有预留或错留产生费用由乙方负责；

2、消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋预留灯具及一切给排水、电气的安装工程，由乙方负责；（不含正压送风、排烟、消防联动喷淋安装工程）。

3、配电工程以电表箱为界，不含表前电缆安装；

4、消防信号弱电工程乙方负责管盒预留预埋及弱电桥架安装到位并保证管路正确且畅通，如因管盒不通或错留、漏留所产生的费用有乙方负责。

5、室外给排水管、雨水管接入检查井，强弱电管接入强弱电井

五、清包工期

与土建同时进场，同时竣工交验及后期移交工作。

六、质量标准

工程质量：在施工中应按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到的质量评定合格等级。并与建设方工程师联系沟通，处理好各项事宜，自觉接受建设方、监理部门管理监督和检查。

七、清包合同价款及调整

1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定，合同包干单价中已包含，承包范围内一切人工工资、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润，以及其他不可预见费和风险系数包干费用等，合同价款的计算方法：

a、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方_________米：1#楼（大写）每平米贰拾玖点伍元（￥元/m2;）；按照图纸面积计算总价；

b、合同承包范围外的工程结算：按实际发生的工程量以甲方签证认可单价为准。

2、双方约定合同价款的其他增减因素调整：

a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更，产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内（含3%）不予调整合同总价款；变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%，扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算；

b、签证工程：因乙方施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工、返工等不属签证范围。

八、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（节点控制，平时支取生活费）：

1、一至五层预埋预留工程量不支付工程款及生活费，以作保证金，第六层起每层预埋工程量支付生活费，安装工程量；

2、工程形象进度必须满足本合同约定，（以甲方施工进度计划为准）主体全部验收合格，经上级质监部门认定后，15日内甲方付至合同总价款的%；

3、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除，经双方及监理验收合格后，20日内付至合同总价款的%；

4、工程全部竣工交验达到合同约定要求，且工程结算资料全部上报建设方，双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的%；

5、余款不计利息，待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总价款90%，留10%作质保金，满24个月后无质量问题付至合同总价款100%（合同及双方另有约定除外）。在保修期内，若有质量及工艺造成赔偿问题的费用由乙方承担。

6、若承包人发生严重质量事故或其他安全事故以及工程未达到建设方施工进度要求滞后土建，甲方有权暂停支付工程进度款，另外甲方有权另请人员突击施工，所发生的人工工资及其他费用均由乙方承担，甲方从总价款中扣除。

九、材料供应与节约奖惩

1、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标（损耗按定额含量），超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿，节约主材部分利润甲方占80%，乙方占20%（废料及废品归甲方所有，在甲方许可情况下乙方方可自行处理，否则按废料及废品价值的双倍罚款）；

2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因乙方责任保管不善发现本内部安装工人偷盗成品或半成品电线、电缆的，被抓获将以等价十倍罚款；该罚款从乙方总价扣除。

十、甲方职责与义务

1、负责技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的'收集整理及交工验收；

2、向乙方及时提供材料，如因材料不能及时或质量问题造成停工、返工的，甲方应承担乙方停工费、返工费。

3、甲方应及时支付工程款。如违约应承担相应责任。

十一、乙方职责与义务

1、乙方应做好对工人的安全教育、文明施工等多方面工作。如在施工过程中发生施工事故、打架斗殴、偷盗情况所造成的一切后果均由乙方全部负责。

2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求提前7天提供材料计划单，以便甲方采购。

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准；投入足够的人力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延造成的损失及各种罚款；

4、自觉接受有关部门的管理，监督和检查；接受建设方随时检查。

5、配合土建办理交工验收及后续移交工作；

十二、违约责任

甲乙双方应按合同约定，不得以任何理由在施工前或施工过程中终止合同、停工、怠工影响工程进度；如有违约，违约方应向对方赔偿经济损失十万元。不自觉履行合同者将被起诉。

十三、合同终止

双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。

十四、合同份数

本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执一份。

十五、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）

甲方住址：乙方住址：

甲方身份证号码：乙方身份证号码：

联系电话：联系电话：

________年_________月_________日_________年_________月_________日

水电材料购销合同篇5

采购方（以下简称“甲方”）：

地址：

电话：

供货方（以下简称“乙方”）：

地址：

电话：

甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方采购电线电缆材料。根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条、乙方向甲方供应以下产品

1、商品名称：

2、单价：

3、商品数量：

4、单品总额：

5、总金额：

第二条、交货时间、地点

1、第_______批订单在_______年_______月_______号运至甲方指定地点，其余按采购计划执行。

2、验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方承担。达到收货要求的，甲方应及时进行签收。

第三条、质量要求

1、乙方必须保证所供材料为合格产品，符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料，若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究违约责任。

2、乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。

第四条、支付及结算方式

1、支付方式：______________。

2、结算方式：货到付清款。支付货款时，乙方提供相应正规的'发票。

3、甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆，以原价退回给乙方。

第五条、违约责任

乙方应负的责任

（1）产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责包退、包换。

（2）按订单交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。

（3）乙方供应甲方使用材料必须保证质量，承担质量问题引起一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

第六条、不可抗力

任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第七条、争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决。

第八条、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条、其他约定事项。

1、本合同一式______份，由甲、乙双方各执______份。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

水电材料购销合同篇6

需方：____ (以下简称甲方)

供方：____ (以下简称乙方)

甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。

第一条商品质量

1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。

2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之20倍赔偿甲方的商誉损失。

第二条：订货及交货方式

1、甲方订货时，需____天将所需种类、规格及数量告知乙方经乙方确认。

2、甲方自行前来提货时，若负责人未同行，则须有经甲方授权委托书之被委托人签字。

第三条：数量及质量验收

1、产品质量以包装袋上标签纸注明之企业标准为准。

2、乙方送货至甲方时，在甲方指定交货地点验收产品规格及数量。

3、原材料签收单据必须有后堂厨师长和会计俩人的签字。

第四条：结账方式：甲方每与乙方结算一次货款，乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金支付货款的，必须取得乙方业务人员的签收凭证。

第五条：合同生效日期及期限

本合同经双方签字盖章后生效，有效期为____年____月____日起至____年____月____日止。

第六条：甲方有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的)，甲方有权对整批产品拒收，其损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的'全部损失。

第七条：乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方酒店。

第八条：甲方每日晚上。

第九条：甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过5%，双方应另行商定价格，作为本合同的补充条款。

第十条：甲方同意乙方作为____的供应商。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金____仟元，有效期至____年____月____日。自合同签定之日起执行。

第十一条：本合同壹式____份，由签约方各执壹份为凭。

立合同人：____

甲方(盖章)：____

代表人：____

地址：____

电话：____

乙方(盖章)：____

代表人：____

地址：____

电话：____

签约日期：____年____月____日

水电材料购销合同篇7

供货单位：(以下简称甲方)签约地点：

需方单位：(以下简称乙方)签约时间：

一、乙方向甲方购买五金工具、标准件产品、建筑五金产品，总金额壹佰零肆万伍仟柒佰陆拾叁元整(其产品名称、商标、制造厂家、产品数量和单价另见附表)。

二、产品的技术标准级质量要求，执行厂家对质量负责的条件和期限。

三、付款方式：合同签署后二月内，乙方向甲方预付货款贰拾万元，余款捌拾肆万伍仟柒佰陆拾叁元在乙方收到货物后五天内由乙方汇到甲方指定的账户。

四、交(提)货地点方式：甲方在收到乙方贰拾万元后柒月内将乙方所购货物按品种、规格包装运输到乙方仓储地(哈市香坊区联草街26号)。

五、验收标准方法：按《供货明细表》验收

六、乙方在收到甲方所供货物后，必须在柒月内将余款汇入甲方指定账户，不得以任何产品质量问题为借口，拖延或拒绝支付欠款，一旦发生欠款，甲方有权如数追讨直至诉讼至法院追讨。

七、乙方在甲方所供货物支付时，应立即对所供货物进行验收，如有异议，应立即书面提出，否则甲方不承担质量责任。

八、如甲方所供货物存在质量、数量、规格、种类等问题，甲方应在伍日内予以解决，否则所造成的损失有甲方承担。

九、本合同条款发生变更时，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、解决合同纠纷的方式：由当事双方协商解决，协商不成双方同意在甲方所在地人民法院起诉。

本合同有甲乙双发签署后生效，正本一式两份供需双方各执一份，具有同等法律效力。

供方单位名称(章)：需方单位名称(章)：

单位地址：单位地址：

法人：法人：

委托代理人：委托代理人：

水电材料购销合同篇8

甲方：______

乙方：______(以下简称乙方)

根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：______

2、工程地点：______

3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)

二、承包方式及质量要求

、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。

三、乙方负责：

、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的70%结算无异议。

、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

四、承包价格：______

、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.

、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。

、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费元/㎡;

、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。

五、结算方式、进度款支付：______

、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。

、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。

六、工程工期

、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。

、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

、乙方必须按甲方的_施工组织设计_组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。

、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

七、图纸

施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。

八、管理人员要求

水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

九、材料管理

、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。

、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。

十、双方承担的责任和义务

、甲方责任：______

、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。

、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度计划，负责对工程技术及有关内容进行交底。

、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。

、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。

、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。

、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

、乙方责任：______

、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上，必须向项目经理请假。

、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。

、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求，根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。

、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。

、安全及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的元/㎡进行扣减。

、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的'一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。

十一、安全生产

乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

十二、施工验收

、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

十三、违约责任

、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。

、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。

十四、争议

、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：______

双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

向被告人所在地人民法院起诉。

、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

调解要求停止合同工作，且为双方接受;

仲裁机构要求停止合同工作;

法院要求停止合同工作。

十五、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

十六、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

十七、合同份数

合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十八、保修

、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

十九、合同生效与失效

本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。

甲方：______

代表：______

身份证号：______

签订时间：______年_____月_____日

乙方：______

代表：______

身份证号：______

签订时间：______年_____月_____日

水电材料购销合同篇9

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式：

a承包人包工包料；

b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％ ，整体竣工验收合格后支付20％。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米

5、乙方承包内容：

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）

___年___月___日 ___年___月___日

水电材料购销合同篇10

甲方：_________

乙方：_________

根据_《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。

一.本工程名称：

利辛天悦大酒工程

二.工程地点：

利辛工业园文州路与中红丝路交汇处

三.承包方式：

包工包料，包质量、进度及使用工具。

四.承包范围：

(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。

(2)包现场临时用电和施工用电。

(3)包各分项工程质量符合要求及国家标准

(4)包水电安装完成后场地清理。

五.结算方法及付款方式：

(1)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税和所得税。

(2)侍款方式：根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。

六、不可预见事件处理：

本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

七、甲方责任：

1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

2.对乙方填报的工程进度及时审核。

3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

八.乙方责任：

1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。

2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。

3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。

4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等，违者罚款500元次，严重者送_门处理。

5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员，若不能按时，按质完成甲方下达的任务，甲方有权终止协议，所完成的`合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用，乙方无条件清场。

6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。

7.乙方每次收工前，或在每个工序完成后要清理干净场地，否则甲方有权另安排人员清理，由此产生的费用由乙方负责。

8.在作业前，班长要教育作业人员安全操作规范，若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。

9、乙方在所有材料进场时，要严格按照报验制度报验，经甲方、监理同意，复试合格后方可进场使用，所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。

10.进入施工现场必须戴安全帽，否罚款50元每人每次。

11.乙方承包单项工程，不得转包第三者。

12.班组长遵守文明安全条例，对宿舍定期打扫。

13.本合同为内部承包合同，外单位使用无效。

九.工期及时间要求：

乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务，工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，总公司备案一份。双方签字生效，到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

水电材料购销合同篇11

钢结构承包合同甲方：

乙方：

根据《_合同法》、《_劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

一、工程内容：钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等（附钢结构工程预算表）

二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束

总工期为 天，其中制作工期为 天，安装工期为 天，如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。

三、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准

四、双方责任

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。

3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料，乙方在甲方提供防锈漆的情况下，免费为甲方喷底漆。

五、付款方式

1、工程总价为 万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，计人民币 万元，钢结构进场后再付 ，计人民币 万元，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合计 万元（合同总价3%的质保金除外）。

2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

六、安全施工

乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

七、开工及延期开工

（1）乙方应按合同约定的工期开工。

（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。

八、工程质量

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。

4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。

甲方：（签章）

代理人： （签章）

电话：

乙方：（签章）

代理人：（签章）

电话：

水电材料购销合同篇12

甲方：________________

乙方：________________

甲方根据其他公司推荐并结合其他公司以往采购价格决定将________农场基地部分建材向乙方采购，双方在互利互惠、友好协商前提下，达成如下协议：

一、材料名称：五金配件材料等。

二、送货地址：________省________市

三、采购清单：五金配件等，详细清单见送货清单。

四、供货要求

1.供货批次：从________年________月________日供货，供货数量以甲方采购计划单和送货接收单为准。随后各批乙方配合甲方随基地建设节奏供货，最终多退少补。

合同后续批次由甲方根据生产需要通知乙方送货，并以补充合同形式出现。

2.到货物资提供国家认可的相关资料一份：公司营业执照复印件，法人身份证复印件，开户许可证复印件，三证加盖公章;当批产品合格证原件，当批产品检验报告原件。

3.乙方包运费包卸货，甲方负责清点数量和验货。

五、合同价款

1.协议单价：详细品名见送货清单(加盖公章)。

2.协议数量：详细数量见送货清单(加盖公章)。

3.合同总额：人民币________________元整。(￥.________)，变更除外。

六、付款方式

乙方月份货物进场验收合格后的下月________日(甲方集中付款日)付给乙方应得货款的________%，剩余货款作为质保金，待下批次货物到场后，一并支付。乙方需向甲方开具正规发票。随后每笔货款乙方均需向甲方开具正规发票。

七、乙方付款信息

1.乙方授权委托其员工将甲方货款打至其个人银行卡账户接收。授权委托书及委托人身份证见合同附件。

户名：______________________

开户行：____________________

账号：______________________

八、乙方的义务

1.乙方必须按合同规定的品种、数量、规格、要求供货，若有一项违规，甲方有权拒收，由此造成一切损失、责任均由乙方负责。

2.乙方需保证供货期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。

3.乙方应主动服从并积极配合甲方进行现场卸货的管理、协调工作，由于乙方的消极怠慢或冒然行事所造成的经济损失由乙方负责。

九、甲方义务

1.甲方保证乙方货款的及时支付。

2.甲方应积极配合乙方进行货物的启运和卸货的协调工作，由于甲方的消极管理所造成乙方卸货延迟而带来的经济损失由甲方负责。

十、违约责任

1.除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时到货，每迟交货一天，扣除合同总款额的________%，直至扣除合同总金额的________%，超过实现甲方有权将该材料再外包给他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。

2.如甲方未按约定支付货款，每延迟一天，支付合同总价款的________%作为违约金。若甲方资金紧张，未能按约定日付款，需提前3天通知乙方，并提供明确最后付款日的公司文书。

十一、仲裁：执行本合同的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，则将该争议交________仲裁委员会，仲裁裁定为最终结果，是对双方均有约束力，并作为强制执行的依据，仲裁费用由败诉方承担。

十二、其他未尽事宜，双方协商解决。

十三、本合同一式________份，自签字盖章之日起生效;甲方持________份，乙方持________份，具有同等法律效力。

甲方：________________(盖章)乙方：________________(盖章)

甲方授权代表：_____________乙方授权代表：_____________

联系电话：__________________联系电话：________________

日期：______________________

水电材料购销合同篇13

甲方：

乙方：

依照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。

第1条 材料名称

材料（产品或设备）名称： 详见材料清单

规格型号： 详见材料清单

质量标准（或技术指标）： 符合国家相应产品质量标准

所购材料附送服务项目还包括第 3和4 项。

. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。

. 可派技术人员到场指导甲方施工。

. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。

. 乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。（保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定）

5. 其它 ：

第2条 材料包装

包装标准： 一般

包装费用： 由乙方承担

包装物的处理方法：选择以下第 1和3 种处理方法。

1. 甲方负责自行回收

2. 包装物随产品归乙方所有

3. 其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责

第3条 材料数量

采购数量： 详见材料清单

计量单位： 详见材料清单

合同数量确认方法： 以甲方材料入库耗用单所确认数量为准

第4条 收货规定

交货单位： xxxx有限公司

收货单位： xxxx有限公司

收货地点： xxxx

收货方法： 以甲方相关人员确认为准

运输方式： 汽运

运输费用的承担： 由乙方承担

收货时间： 以甲方通知为准确性

第5条 收货时间

本合同起止时间： 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止 。期间具体节点，见甲方提供的相关文件。

若属乙方原因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。

如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，材料供应可作相应顺延。

按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工。

甲方提出重大设计变更；新增项目或材料供应量大幅增加。

施工期间遇到不可抗力（台风、地震等自然灾害）。

乙方在上述情况发生后三天内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。

乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。

第6条 合同价款

本合同总价款为 xxxxx 元（大写 xxxx 元整）。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

以上合同价款中含 税 。

本工程竣工前，乙方收取的预付款和进度款总额，达已完成工程量的 80% 。

本合同价款为 固定价格合同 。材料采购总价包干，如因甲方要求更改造成材料采购的增减，则纳入最终结算，其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。

第7条 货款支付

材料预付款：按合同的xxxxx% 支付，发货前 清。

材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的 xxx% 。留 xxx% 作为材料质保金，一年后无息返还。

乙方施工和生活用水、电及机械台班、测量，由双方按定额规定或按实结算。

乙方在单位工程竣工验收后一个月内，将工程竣工结算书送交甲方，若因乙方自身原因使结算拖延，责任由乙方自行承担。

乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书，明确授权结算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。没有授权委托书的，不得与甲方办理预决算。

工程完工验收后，乙方报送的工程预决算书（一式三份）只能作为支付进度款的依据，甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。

结算书必须由双方负责人签字（乙方签字人员应有法人授权书）并盖单位公章。

工程结算书不得涂改，如有涂改必须有双方负责人签字，并盖双方修正章，否则为无效结算。

付款依据：

合同、普通发票。

材料入库耗用单、材料耗用汇总表、资金分配单单（各种单证要求项目经理、主管工长等相关人员签字俱全）。

甲方收到业主当月进度款后，甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的80%。

支付方式：转帐支票，不支付现金，乙方支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。

第8条 工程质量与竣工验收

本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定，由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。

本工程质量等级：合格，若未达到本合同要求的质量等级，甲方将在乙方的最终结算中扣罚2%的.质量

保证金。

乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用，同时向甲方提供工程事故报告。因甲方代表不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。

隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后，填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序施工。

工程竣工验收，应以设计施工图、修改图、变更通知、施工说明、施工验收规范为依据。

工程竣工验收必须具备下列条件：

达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。

提交齐全的工程竣工资料和竣工图2套。

已签署工程保修证书。

工程保修期限为壹年。

第9条 文明施工与安全保卫

乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定，并制定相应的管理制度，采取严格的安全防护设施，承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

乙方施工区域现场应达到文明工地合格标准。若被有关部门评为不合格工地，乙方应在两天内按要求整改完毕，并承担经济处罚。

乙方应建立完善的安全管理制度，乙方现场负责人应是安全负责人。乙方施工区域内发生的安全事故，应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲方。

乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内，并自行承担消防工作。如发生公、私财物被盗及火灾昀由乙方负责。

甲、乙双方签定的安全、保卫、治安协议是本合同的附件，具有同等效力。工程完工后，乙方应在甲方限定期限内将设施、材料、周转材料全部清退出场。超过期限不作清理，甲方将按废弃物清理出场，所发生的清理费用由乙方承担。

第10条 争议、违约

发生争议后，除甲、乙双方协商一致同意停止施工外，乙方都应保护施工进度，保护好已完工程。

凡乙方出现或发生下列情况，甲方有权决定终止协议的履行。

工程发生重大事故，或在质量检查中被质监部门评为不合格。

工期达不到已确定的节点考核要求。

发生重大安全事故，且现场管理混乱。

甲方依据上述情况的发生终止协议后，乙方有义务保护好已完工程移交甲方，并在三天内将人员、机具，周转材料撤除现场，逾期则按条处理。

甲方不能履行义务，应承担违约责任，相应顺延工期。

因乙方不能履行义务，应承担违约责任。

双方因合同发行发生争议，应协商解决。协商不成，双方同意向xx区法院提请诉讼。

第11条 其他

本合同未明确事项均按《合同法》、《建筑法》等有关规定和条款执行。

合同文件范围：

工程施工总承包合同及其附件（含安全协议、治安防火协议、廉政协议）。

中标书、投标文件、招标文件

关于工程协商、变更等

甲方代表的书面指令

施工图纸及说明书

国家、本（省、市、区）关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。

本合同经双方代表签字后生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款，保修期满后自动失效。

本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，甲执二份，乙执二份。

甲方：

乙方：

水电材料购销合同篇14

合同编号：

需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 根据《_合同法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，双方就甲方向乙方购买符合 项目工程设计文件及技术规范要求的 等相关事项达成如下协议：

一、材料名称、规格型号、质量要求、单位、数量、单价、总额

注：1、表中单价已包含等一切明示或暗示的费用。

2、本合同单价为：

固定价

可变价

变动约定：⑴本合同开始执行后，前 个月不得变动；⑵ 个月后，若市场价格在本合同基础上上浮 ％(不含)后，单价在本合同价基础上上调 ％作为结算价，每 月调一次；⑶ 个月后，若市场价格在本合同基础上下浮，则以市场价作为结算价。

其它约定

3、表中的数量为暂定数量，双方结算时以甲方指定签收人实收合格数量为准。甲方因工程设计变更需要增加或减少订货数量时，须提前 天书面通知乙方，乙方在接到书面通知后须对供应量作出相应调整。

二、交货时间、交付地点、运输方式及风险承担

1、交货时间：

2、交付地点：

3、运输方式：

4、风险承担：

三、产品验收及质量检测

货物抵达交付地点后，甲方指定签收人对数量和表面材质进行验收。验收完毕后，甲、乙双方指定的签认人员应填写甲方项目部专用的收料单作为结算货款的原始依据。该收料单必须由上述人员共同签认方为有效，其他人员签认、少签或涂改的一律无效。

甲方指定质检人员对每批次货物进行质量检测，并出具质量检测报告，且甲方有权依据该检测报告结果做出是否退货或换货的决定。如乙方对甲方质检人员出具的质量检测报告有异议，则送交项目所在地权威质检机构复检，其检验结果为最终结果。

四、货款结算及支付方式

1、货款结算：乙方每月 日前凭借有效的材料收料单及时到甲方材料部门结算。

2、资金的支付依据甲方计量款到位情况，由甲方安排。最多支付乙方开票入账金额的%，余下%作为质量保证金待项目竣工验收合格2年届满之日起天内在无质量问题前提下无息退还。

3、支付方式：乙方须出具正式、有效的税务发票，甲方采用银行转账或电汇方式支付。

五、违约责任

1、乙方未能按照合同约定的交付时间交货的，每逾期一日，甲方有权对乙方处以该批货物价款 ‰的违约金。

2、乙方未能按照合同约定的交付地点交货的，甲方有权自行组织运输车辆及人工进行转场，所产生的运输费、人工费等相关费用均由乙方承担，同时甲方有权对乙方处以元的违约金。

3、乙方如超出或少于甲方的实际需求量供货，所造成的一切费用及损失均由乙方承担，且甲方有权对乙方处以元的违约金。

4、如甲方质检部门检测出乙方材料不合格（或乙方不认可该检测报告而提交项目所在地权威质检机构复检后仍不合格），乙方在接到甲方质量检测报告（或项目所在地权威质检机构出具的质检报告）后 天内未处理或处理结果不能达到甲方要求，甲方有权单方解除合同，并对乙方处以元的违约金。

5、乙方承诺其供应的产品没有侵犯他人的商标权、专利权等知识产权，如有违反，甲方有权单方解除合同，同时对乙方处以元的违约金。乙方另需承担因其侵权行为所产生的民事责任、行政责任和刑事责任。

六、合同附件

1、乙方企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、委托代理人身份证等。

2、等技术质量资料。

七、合同争议解决办法

本合同在履行中如出现合同争议，双方应协商解决；无法协商解决的，任何一方均可向甲方公司法人住所地（武汉市）有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1、其他未尽事宜，双方应友好协商。

2、双方确认来往函件，按对方营业执照上的住址或合同中载明的地址邮寄，即视为已送达。地址如有变更应书面通知对方。

3、本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章后生效，货款付清后自行终止。

4、本合同一式 份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：委托代理人: 委托代理人： 开户银行： 开户银行：电 话： 电 话： 地 址： 地 址： 签订时间： 签订时间：

水电材料购销合同篇15

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）

供需双方根据《_合同法》本着自愿、公平、互利的原则，经协商一致签订合同如下：

1、所订产品按国家相关规定-_____B/Q标准生产、检验和验收。

2、超出相应国标以外的特殊产品订货，需方应在附件中注明具体要求，由供方试制和开发生产。

3、货物在运输过程中出现损坏，由承担运输方负责，货物在交付需方后到敷设安装前由于保管不当而造成的损坏，由需方负责。

4、需方在安装敷设时必须严格按照有关的国家或行业标准要求的操作安装规程进行安装敷设，违章敷设责任自负。

第三条：验收标准、方式及提出异议期限

1、需方应按相应产品标准中的检验条款进行验收。

2、交货后五日内不提出异议，视为需方已认定供方提供的产品符合要求。

第四条：交货方式及到站费用负担：汽车运输由供方负责。

第五条：包装物种类及回收

1、电缆或超长橡、塑线用铁木盘包装。铁木包装盘依据不同规格收取需方押金，使用完后依据其损伤程度给予50—100%的退盘金。

2、其它特殊要求的包装及包装费用应在附表中规定详细。

第六条：合理情况(含下列情况的产品)：每一规格的交货长度不得超过或小于订货长度2米。

第七条：结算方式和期限：

1、本合同签订后，需方必须向供方支付 万元，作为订金，供方收到订金后合同生效。交(提)货的时间以需方通知为准。

2、预付30%的货款，货到工地现场后付清全部货款。

第八条：违约责任：

1、供方不能按时交货的.，应向需方赔付总货款每日万分之五的违约金。

2、需方违反合同规定，应向供方赔付总货款每日万之五的违约金。

第九条：如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件。

第十条：解决合同纠纷的方式：优选协商解决;协商未果由提起诉讼方所在地人民法院解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日